1/18/2018 0 Comments Договор Изготовление ВывескиМосква «18» января 2015 г. Общество с ограниченной ответственностью» ___», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора ____ действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью » __», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора ____ действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности — «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.Подрядчик обязуется выполнить работы по изготовлению объёмных букв и логотипа с открытым неоном» __», сборку электрощита, а так же монтаж данных изделий на несущую конструкцию расположенную по адресу — _____ в соответствии с утвержденной Сметой (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить, выполненные работы в соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему. 1.2 Подрядчик обязуется выполнить порученные работы в соответствии с технической документацией предоставленной Заказчиком, и условиями настоящего Договора. СТОИМОСТЬ РАБОТ 2.1.Стоимость работ по настоящему Договору определена Сметой (Приложение №1) и составляет _____ 2.2. Все изменения и уточнения по стоимости и объемам выполняемых работ, не учтенных данным договором, рассматриваются и согласовываются Сторонами заключением дополнительного соглашения в письменной форме. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. 3.1 Подрядчик выполняет работы по договору в срок: начало работ — в течение 1-го (одного) дня после получения аванса; окончание работ: в течение 35-ти (Тридцати пяти) рабочих дней с момента начала работ. В случае выявления причин, препятствующих выполнению работ в сроки, указанные в п.3.1 настоящего договора, сроки выполнения работ должны быть пересмотрены и согласованы сторонами в письменном виде. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ. До начала работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика предоплату в размере 50% от стоимости работ _____ рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% — ___ рублей 10 копеек. Окончательный расчёт в течение 5-ти (пяти) дней после подписания акта сдачи-приемки работ, на основании выставленного счёта. Подрядчик выполняет порученные работы своими силами, в соответствии с технической документацией, представленной Заказчиком, в объемах и сроках, предусмотренных договором, и сдает Заказчику по акту. Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей и спецификаций. Выполняет все письменные и оперативные распоряжения Заказчика по организации работ, относящиеся к общим правилам взаимодействия участников Договора. Обеспечивает собственный персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, а также рабочим инструментом. Устраняет за свой счет допущенные дефекты, брак и скрытые недоделки в процессе выполнения работы, если они образовались по вине Подрядчика. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 месяцев с даты приемки в эксплуатацию. Гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных дефектов. Выполняет в полном объеме обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора. Оплачивает работу согласно разделов 2 и 4 настоящего договора. Осуществляет контроль за исполнением сроков и качеством выполняемых Подрядчиком работ. Выполняет в полном объеме обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора. СДАЧА И ПРИЁМКА РАБОТ. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приёмку выполненных работ. Результатом приёмки выполненных работ является подписание Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Приёмка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания. OБCТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием возникших обстоятельств непреодолимой силы. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. За неисполнение условий договора, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования поставляемых этой стороной, спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. Преддоговорные споры разрешаются путем переговоров и не подлежат рассмотрению арбитражным судом. 10.2.Разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, либо с использованием претензионного порядка. При не достижении согласия или при отсутствии ответа на претензию в недельный срок, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при согласовании и подписании обеими сторонами. Все условия, не оговоренные настоящим договором, рассматриваются применительно к действующему законодательству РФ. СТОРОНАМИ Эскизным проектом (Приложение № 1) и Техническим заданием (Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, на условиях и в сроки, установленные настоящим Договором, и включающих в себя: 1.1. Изготовление вывески магазина «ЭКОНИКА» по адресу:. Составить и скачать договор изготовление вывески и монтаж ✓ Образцы ✓ Бланки ✓ Шаблоны ➜ Пример заполнения договора на изготовление вывески ✚ FreshDoc. Договор С Прорабом . ru. ______ 2014 г. ООО « », именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Генерального директора ______, действующего на основании Устава. Работ по изготовлению и монтажу световых коробов с внутренней подсветкой светодиодами. Повреждений вывески по вине Заказчика. На изготовление и монтаж наружной рекламы. Санкт-Петербург '___'. Действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем: ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. Настоящего Договора, Исполнитель проводит с момента подписания Акта сдачи-приемки работ по п. Образцы по теме: оБРАЗЕЦ ДОГОВОРА на изготовление рекламной вывески. Дизайн, действующего на основании Устава, DOC. Образец договора на изготовление и размещение рекламного. Стендов, он мог себе позволить не допускать прессу на свои презентации. Бухгалтерская справочная система. Настоящий договор действителен с момента его подписания до момента полного исполнения сторонами условий договора. Приложение №1- Смета 13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК: ООО ООО Юридический адрес ИНН/КПП ИНН/КПП ОГРН Банк __ Р/счет К/с в ОАО «СМП Банк» г. Москва БИК _ БИК Тел. + Директор __________________. / Генеральный директор __________________/ ______./ М.П. Приложение № 1 от» _____» ___________________ 2011г. К Договору № _______ от» _____» ___________________ 2011г. Смета на изготовление и монтаж объёмных букв и логотипа» ___». Габаритные размеры 30х5,648 метра. Площадь 169,4 м кв. Световые элементы конструкции выполняются с открытым неоном, неоновые трубки на элементе — «Логотип», выполняются с погружением электрода в корпус логотипа, на остальных элементах, неоновые трубки устанавливаются в «разбежку». Закладные под установку конструкции предоставляет заказчик. № Наименование Ед. Кол-во Цена за ед., без НДС Стоимость, без НДС НДС, руб. Общая сумма, руб., в т.ч. НДС Изготовление объёмных световых элементов, комплектующие 169 9745,46 1 Объемные буквы с открытым неоном. М/кв 169 75113,6 1500000 2 Логотип с открытым неоном (неон выполняется с погружением электрода в корпус) 3 Электро-щит в сборе Монтаж объёмных букв и электрощита 169 2788,1 1 Монтаж Обьемных световых элементов, установка неона и его коммутация, установка электро-щита и подключение конструкции, пусконаладочные работы. М/кв 169 228,6 440000 Всего От имени ЗАКАЗЧИКА От имени Подрядчика Генеральный директор ООО» « Генеральный директор ООО» « __________________/ ___./ __________________ / ___./. Коллеги, я сегодня вышла на тропу войны!:diablo: предистория. Заказали у одного ИП изготовление и монтаж рекламных вывесок. Заключили договор подряда, как полагается. Оплатила аванс. Получаю сегодня документы. Скупо так в актике 'Оплата по договору'!!! Звоню им, так мол и так мне б к этой красоте еще б чего-нибудь, типа макета вывесок, сметы, КС-2 и КС-3, сумма мол не малая, ОС на баланс получается! А я даже понять не могу сколько вывесок то смастерили?! Они мне: '..мы не строительная организация, КС-ки не даем и всех это устраивало, а Вам что больше всех надо?!' Ну я, с помощью поддерки тяжелой артиллерии, в лице своего директора (он мужчина горячий и легкий на расправу!), потребовала весь комплект по вышеназваннному списку.:pardon: Может я не права и сильно много требую?!:unknown::blush. .посмотрю что состряпают. Какие то предварительные макеты они на электронку директору сбрасывали, я не видела, при этом не присутствовала. А КС-ки теперь из вредности буду требовать!>) Из вредности конечно можно, но они вам не ОС делали, а свою продукцию вам продали и на нужное место вам прикрутили, т.е. Услуги оказали, не путайте со строительством. Мы торгум компьютерами и оргтехникой (в тч дорогими серверами) и многие покупатели тоже просят КС-ки, я их всех в сад посылаю и они идут, потому что НИКАКИХ ОС им не строю. Достаточно торг-12 и акта выполненных работ. Из вредности конечно можно, но они вам не ОС делали, а свою продукцию вам продали и на нужное место вам прикрутили, т.е. Услуги оказали, не путайте со строительством. Мы торгум компьютерами и оргтехникой (в тч дорогими серверами) и многие покупатели тоже просят КС-ки, я их всех в сад посылаю и они идут, потому что НИКАКИХ ОС им не строю. Достаточно торг-12 и акта выполненных работ. У нас с ними 1. Договор ПОДРЯДА а не продажи товара 2. Они нам как раз ОС сделали, стоимость каждого баннера более 40000 руб. Баннеры они смастерили сами из своих расходных материалов, а не перепродали нам товар со склада. Собрали и смонтировали. 4.Ни ТОРГ-12 ни акта выполненных работ они нам не предоставили. Если Вы таким образом 'я их всех в сад посылаю' работаете с клиентами, Вам же и минус. Нормальный клиент с Вами работать не будет, а найдет грамотного, корректного контрагента. Благо выбор есть!;). Реферат На Тему Грунти України . У нас с ними 1. Договор ПОДРЯДА а не продажи товара 2. Они нам как раз ОС сделали, стоимость каждого баннера более 40000 руб. Баннеры они смастерили сами из своих расходных материалов, а не перепродали нам товар со склада. Собрали и смонтировали. 4.Ни ТОРГ-12 ни акта выполненных работ они нам не предоставили. Если Вы таким образом 'я их всех в сад посылаю' работаете с клиентами, Вам же и минус. Нормальный клиент с Вами работать не будет, а найдет грамотного, корректного контрагента. Благо выбор есть!;) А если они по договору ПОДРЯДА вам окна помоют - это что будет? У нас с ними 1. Договор ПОДРЯДА а не продажи товара 2. Они нам как раз ОС сделали, стоимость каждого баннера более 40000 руб. Баннеры они смастерили сами из своих расходных материалов, а не перепродали нам товар со склада. Собрали и смонтировали. 4.Ни ТОРГ-12 ни акта выполненных работ они нам не предоставили. Если Вы таким образом 'я их всех в сад посылаю' работаете с клиентами, Вам же и минус. Нормальный клиент с Вами работать не будет, а найдет грамотного, корректного контрагента. Благо выбор есть!;) я вот не пойму никак, почему договор подряда? У нас договор на оказание услуг:shok: Вывески у нас бывают и по 100 тысяч и по 200 тысяч, но это же не ОС, мы-то акт делаем, как-то проблем не возникало никогда за 2 года.странно как-то. Я вот не пойму никак, почему договор подряда? У нас договор на оказание услуг:shok: Вывески у нас бывают и по 100 тысяч и по 200 тысяч, но это же не ОС, мы-то акт делаем, как-то проблем не возникало никогда за 2 года.странно как-то.так давайте сначала. ОНИ МНЕ предоставляют договор ПОДРЯДА. Никто их к этому не принуждал.про Ваш договор услуг я ничего не знаю. По окончании работ они дают акт в котором черным по белому написано 'Оплата по договору №.' :confused: Я прошу их сделать мне какую-нибудь расшифровку, смету, спецификацию или накладную как хотите назовите.для того чтобы поставить на учет некий субъект, про который нигде толком не написано. Кроме 'оплата' Даже имея на руках ТОРГ-12 и акт на монтаж этого объекта я была бы счастлива!.но нашла коса на камень. Смету я наконец от них все-таки получила! Хоть поняла наименование, количество и стоимость каждого объекта. И почему Вы решили, что установив клиенту вывеску в 100 т.р. Они не учитывают ее как ОС?:unknown.
0 Comments
Leave a Reply. |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. ArchivesCategories |